建筑工程付款简单协议书范本（精选10篇）
在生活中，男女老少都可能需要用到协议书，签订协议书可以约束双方履行责任。那么什么样的协议书才是有效的呢？下面是小编精心整理的建筑工程付款简单协议书范本，仅供参考，大家一起来看看吧。
建筑工程付款简单协议书 1
甲方：_____________________
乙方：_____________________
本着公平公正，诚实信用的原则，经甲、乙双方协商制定以下条款，供甲、乙双方共同遵守执行：
一、工程名称：______________________________
二、工程规模:
（1）、_________建设工程：________________________
（2）、工程总造价（中标价）：_____万元（大写：人民币柒拾肆万叁仟元整）。
三、付款方式：工程量完成一半付中标价款的40%，竣工验收合格后付中标价款的20%；___年年底付工程决算价款的20%；剩余工程决算价款的20%于___年年底无息付清。在施工过程中，根据工程需要，乙方提前10天通知甲方工程款拨付，甲方应按期拨付，每拖延一天按拨付金额的1%支付违约金。甲方应严格按照该付款协议中规定年度付款方式全额付清，每拖延一天按应付金额的1%支付违约金。否则，乙方有权向甲方追偿，所产生的.诉讼费、邮寄费、保全费、律师代理费以及延期支付工程款所产生的利息等一切费用由甲方承担。
四、本协议未尽事宜由甲、乙双方参照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规协商解决，如发生争议协商解决，协商不成，起诉方可向______人民法院进行起诉。
五、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效，甲方的工程款支付完毕后自动失效。
六、本协议一式陆份，甲、乙双方各执贰份，_______住房和城乡建设局备案贰份。
甲方：_____________________乙方：_____________________
日期：_____________________日期：_____________________
建筑工程付款简单协议书 2
买方： (以下简称甲方) 合同号：
卖方： (以下简称乙方) 合同签约地：
第一部分 合同通用条款
依照《中华人民共和国合同法》，甲乙双方经友好协商，本着诚信合作、平等自愿的原则，就甲方 装饰工程 需要向乙方订购石材事宜，达成一致，并签订本合同，双方共同严格履行：
一、合同标的
1.1 货物名称：石材 。
1.2 本合同暂定总价为元，货物品种、规格型号、单价、数量、合同金额、定价说明：见合同第二部分：合同价款。
二、 产品执行质量标准
2.1 石材的技术、质量要求应符合现行国家及行业标准的规定;
2.2 石材品质、颜色、加工质量等必须同时符合需方提供的施工图纸的要求和业主确认的样板要求，符合上述技术标准。颜色应均匀一致，无明显的色差出现;石材尺寸按优等品要求。
三、 交货日期及批量规定
3.1 合同交货期时间约定：在满足以下条件后开始按甲方要求顺序交货：
3.1.1 自甲乙双方在本合同签字、盖公章;
3.1.2 乙方公司财务收到甲方的合同预付款;
3.1.3 甲方提供经乙方工厂确认的不可变更的尺寸订单或加工图纸之日计算。
3.2 交货时间约定：乙方按甲方书面通知交货。
四、 交货地点、运输费用、送货签收
4.1 乙方负责送货到甲方指定的交货地点。
4.2 乙方承担货物运输费用、保险费用及其他相关费用。
4.3 乙方按照甲方指定地点组织送货，货到签收由甲方指定人员签收并盖甲方项目部章(如装箱单有多页，须在每一页均盖章)，具体收货人姓名以及联系方式如下：
交货地点： 宝鹰项目部。
甲方指定收货人： 联系方式：
五、 付款及结算
5.1 预付款：
5.1.1甲方向乙方支付￥ 元预付款，甲方在合同签订后5个工作日内支付给乙方;
5.1.2 预付款在第一批货款结算中扣回，如第一批货款甲方未扣完前期预付款，可在下批货款中继续扣回，依此类推
5.2 进度款支付：按批结算并支付。即甲方每次收到货物并验收合格后，甲方在十五个工作日内支付到当批结算货款的`80%(含预付款);
5.3 在进度款结算周期内，乙方须保证继续供应甲方货物，乙方不得以任何理由暂停发货，否则因此对甲方造成的工期延误及经济损失，甲方有权追究乙方责任;
5.4 结算：货款结算金额方式为甲方实际验收合格品数量乘以对应的合同单价而得，甲方结算完毕在一个月内付清余款。
六、 到货验收标准
6.1 资料：乙方需随货提供送货签收单、石材装箱清单、当批石材的产品出厂合格证、出厂检验报告、质量保证书等有关资料。以上资料一式二份，加盖乙方质检专用章，乙方并对资料的真实性负责;
6.2 乙方每批货到甲方工地后，由甲乙双方共同验货，检查产品规格、数量、外观，由甲方指定收货人员按照合同第四条约定签收;
6.3 如甲方单方开箱验货发现破损或数量不符，应保留箱内破损照片并立即通知乙方派员现场协商解决。若甲方未保留箱内破损照片及实物或未通知乙方，则视为开箱验收合格;若乙方接通知后未在两个工作日内赴现场或书面回复意见，则视为乙方默认;
6.4 石材安装后若业主验收时发现存在明显色差或不能认可的质量缺陷，不能满足合同规定的国标要求，乙方应赔偿甲方相同数量的合格石材及由此产生的经甲乙双方共同确认的实际损失;
6.5 验收不合格品，经乙方核实后七天内补回相同数量的合格产品。如由此给甲方造成损失，乙方应赔偿由此产生的经甲乙双方共同确认的实际损失;
6.6 石材乃天然产品，对于石材颜色、花纹等存在的差异的接受程度以该工程业主方意见为准，即安装验收通过为最终结论。
七、 质量保证期及质量问题责任
质保期内质量责任：在质保期内，如出现因产品自身的原因出现的一切质量问题，乙方应及时免费提供合格品外，还须承担甲方因更换石材造成的相关措施费及人工费。
八、 包装、标识：
8.1为了保证产品在运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业标准规定。要求采用坚固木箱包装，每箱产品上订有箱卡，标明箱内石材的规格、尺寸、数量等。包装箱上应标明“小心轻放”“请勿倒置”“防潮”等标识，包装费用由乙方承担。
8.2 由于产品包装不善或运输途中导致产品失缺或损坏，由乙方承担一切责任。
8.3 包装时石材光面相对，每一块石材上须标明按照甲方图纸加工对应的编号、规格。
九、双方责任
9.1 甲方所承担的责任：
9.1.1 根据合同规定按时支付工程材料款;
9.1.2 负责向乙方提供施工图纸、材料进场计划。
9.2 乙方所承担的责任：
9.2.1 按照合同规定的材料产地、材料规格、品种、型号等按质按时供应到甲方工地;
9.2.2 按照甲方指定地点卸货，并会同其他责任方进行验货;
9.2.3 根据甲方要求进行加工，对达不到验收标准的石材无条件更换;
9.2.4 所供每片石材应做好编号，每批货物应随车交付出厂合格证明、检测报告及产地证及规范所要求的相关资料或复印件(加盖乙方公章);
9.2.5 乙方负责根据甲方的施工图纸出石材加工图、对石材进行编号，石材编码须及时提供甲方，乙方保证所供石材的颜色、纹路一致。
十、 违约责任
10.1 乙方逾期交货：若乙方未能按本合同要求及时供货造成工期延误的，每延迟交货一天，每天须向甲方支付该批货款千分之五的违约金;
10.2 若乙方延期交货超过7天，甲方有权单方面终止合同，并追究乙方的经济赔偿责任;
10.3 乙方须保证按照甲方提供的下单交货计划配套供应石材，每批次交货的符合率和准确率须达到100%以上，若不能做到，按照以下几种情况处理：
10.3.1 若乙方送货的品种、规格非甲方计划要求的，甲方有权拒收货物;
10.3.2 若乙方送货的品种、规格超出甲方当次计划范围，超出部分甲方不予认可，并不结算货款;
10.3.3 若因乙方供货不满足甲方交货计划且在5天内未供到位，则由此给甲方造成的工期延误的损失由乙方承担赔偿责任，乙方供此批货的付款相应延期。
10.4 若甲方未能按合同规定及时付款，延迟付款超过一周，则每天甲方须向乙方支付该批货款千分之一的罚息。
10.5 乙方不得将合同订货转包给第三方，一经发现，甲方有权终止合同并向乙方索赔转包货物在本合同中30%的违约金，以及其他全部损失。
10.6 产品质量违约责任按照合同第六条规定执行。
10.7经双方协商同意延期交货或延期付款均可免责。
十一、 合同纠纷的解决
若在执行合同过程中发生争议，甲乙双方应及时协商解决，协商解决不成时，任何一方均可向合同签约地的当地法院提起诉讼。
十二、 其他事项
12.1 甲方出具的加工图纸、计划单，乙方出具的与产品质量相关的证明资料均为本合同不可分割的一部分。
12.2 本合同一式四份，甲乙双方各执二份，经双方签字盖章后生效。
12.3 合同未尽事宜，由甲乙双方通过协商签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。
12.4 甲乙双方应保证所从事的与本合同有关商务活动须遵循国家有关法律法规，否则出现的一切后果由违约方承担。
12.5 本合同有效期至双方履行完本合同条款时自动失效。
第二部分 合同价款
一、本工程主要使用石材的名称、配置、型号、数量、单价、合同金额确定如下：
二、有关定价的说明：
1.合同综合单价为：含石材材料费、各种规格板加工费、抛光、倒角、磨边、打背栓孔、开缺口、六面涂保护液、运输等费用后的固定包死价格，合同有效期内，任何情况不予调整;
2.面积计算： 按验收合格成品净面积计算;
3.以上价格包运输到甲方指定地点价格，运输费用及途中保险由乙方承担。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程付款简单协议书 3
甲方：
乙方：
为加快项目建设进度，甲方同意给予乙方工程预付款，经协商一致，达成协议如下：
第一条预付工程款用途该笔预付款项仅用于乙方为履行对甲方的工程装修（工程名称：______________________________）而进行的材料采购工程款的支付。
第二条预付工程款金额________________人民币(大写)________________元整。
第三条还款方式工程预付款应在工程开工后完成工程量达一定比例时在支付工程进度款时扣回或折抵进度款。
第四条保证条款
1.乙方必须按照预付款合同规定的用途使用预付款，不得挪作他用，不得用预付款进行违法活动。
2.乙方有义务接受甲方检查、监督预付款的使用情况，了解乙方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。乙方应按照甲方的要求向甲方提供有关的'计划、统计、财务会计报表及资料。
第五条约定条款
1.由于经营管理不善而关闭、破产，确实无法履行合同的，在处理财产时，除了按国家规定用于人员工资和必要的维护费用外，乙方应优先偿还该款项。
2.由于上级主管部门决定关、停、并转或撤销工程建设等措施，或者由于不可抗力的意外事故致使合同无法履行时，经向甲方申请，并得到甲方的书面同意，乙方才可以变更或解除合同，并免除承担违约责任。
第六条违约责任
1.乙方不按合同规定的用途使用预付款，甲方有权收回部分或全部款项，对违约使用的部分，按违约使用之日起每日3‰加收罚息。
2.乙方使用预付款造成损失浪费或利用预付款合同进行违法活动的，甲方有权追回预付款本息，有关单位对直接责任人应追究行政和经济责任。情节严重的，由司法机关追究刑事责任。
第七条合同变更或解除。
1.本合同非因《中华人民共和国合同法》规定允许变更或解除合同的情况发生，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。
2.当事人一方依照《中华人民共和国合同法》要求变更或解除本预付款合同时，应及时采用书面形式通知其他当事人，并达成书面协议。本合同变更或解除后，乙方尚未抵扣的预付款和应付的利息，仍应按本合同的规定偿付。
第八条附则
1.本合同如有未尽事宜。须经合同各方当事人共同协商，作出书面补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
2.在协议履行期间，与本协议有关的一切争议、纠纷，双方可协商解决。协商不成，应依法向当地的人民法院提交诉讼解决。
3.本合同正本一式两份，甲乙双方各执壹份，自签字、盖章之日起生效。
甲方：____________(公章)
代表人：____________
日期：____________
乙方：____________(公章)
代表人：____________
日期：____________
建筑工程付款简单协议书 4
甲方：
乙方：
因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：
一、甲乙双方共同协议商定工程价款：双方共同委托第三方核定乙方承包的`装饰工程价款，达成最终认可价格为______(大写)：（小写：______）。
二、工程款付款方式：甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于_________年____月____日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方：
乙方：
甲方代表签字：
乙方代表签字：
_________年____月____日
建筑工程付款简单协议书 5
甲方（发包方）：__________________
法定代表人：__________________
地址：__________________
联系电话：__________________
乙方（承包方）：__________________
法定代表人：__________________
地址：__________________
联系电话：__________________
鉴于甲乙双方就____________签订了《建筑工程施工合同》（合同编号：______），为明确工程款项的支付事宜，经双方友好协商，达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：____________
2.工程地点：____________
3.工程内容：________
二、工程价款及支付方式
1.工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。此价款为含税价，包含乙方完成本工程所需的一切费用，但不包括因工程变更或其他甲方原因导致的额外费用。
2.支付方式：
预付款：甲方在本协议签订后______个工作日内，向乙方支付工程总价款的______%作为预付款，即人民币______元（大写：______元整）。
工程进度款：乙方每月______日前向甲方提交当月工程进度报告，经甲方审核确认后，在______个工作日内支付当月工程进度款，支付金额为当月完成工程量对应价款的______%。
竣工验收款：工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算报告及完整的结算资料，经甲方审核确认后，在______个工作日内支付至工程结算总价款的`______%。
质保金：工程结算总价款的______%作为质保金，即人民币______元（大写：______元整）。质保期为自工程竣工验收合格之日起______年，质保期满无质量问题后，甲方在______个工作日内无息支付给乙方。
三、工程价款的审核与结算
1.乙方应按照合同约定和相关规范要求编制工程价款结算资料，包括但不限于工程计量单、工程变更单、材料采购发票、施工日志等。甲方应在收到乙方提交的结算资料后______个工作日内完成审核，如有异议，应及时通知乙方并说明理由，双方协商解决。
2.若因工程变更或其他原因导致工程价款发生调整，乙方应及时向甲方提交工程价款调整申请及相关证明材料，甲方审核确认后作为工程价款结算的依据。
四、双方的权利和义务
1.甲方权利义务：
按照本协议约定及时支付工程款项。
有权对工程质量、进度进行监督检查，提出合理的整改意见和要求。
协助乙方办理与工程相关的手续和证件，但所需费用由乙方承担。
2.乙方权利义务：
按照合同约定和相关规范要求组织施工，确保工程质量和进度符合要求。
及时向甲方提交工程进度报告、结算资料等文件，保证资料的真实性、完整性和准确性。
在质保期内承担工程质量保修责任，接到甲方维修通知后，应在______小时内响应并及时安排维修人员进行维修。
五、违约责任
1.若甲方未按照本协议约定支付工程款项，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。逾期超过______日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于人工窝工费、材料积压费、机械设备闲置费等。
2.若乙方未按照合同约定的质量标准和进度要求完成施工任务，甲方有权要求乙方限期整改。若乙方在限期内未完成整改或整改后仍不符合要求，甲方有权扣除相应的工程款项，甚至解除合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的损失。
3.若乙方提交虚假的工程价款结算资料或在质保期内拒绝履行质量保修责任，甲方有权拒绝支付相关款项，并要求乙方按照工程总价款的______%向甲方支付违约金，同时承担因此给甲方造成的损失。
六、争议解决
本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款
1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与《建筑工程施工合同》具有同等法律效力。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________
法定代表人或授权代表（签字）：__________________
签订日期：____年__月__日
乙方（盖章）：__________________
法定代表人或授权代表（签字）：__________________
签订日期：____年__月__日
建筑工程付款简单协议书 6
甲方（建设单位）：__________________
名称：__________________
地址：__________________
联系人：__________________
联系电话：__________________
乙方（施工单位）：__________________
名称：__________________
地址：__________________
联系人：__________________
联系电话：__________________
经甲乙双方友好协商，就____________工程付款事宜达成如下协议：
一、工程概述
工程名称：________
工程地点：________
工程规模：________
二、工程价款及支付计划
1.本工程合同总价款为人民币______元（大写：______整）。
2.支付计划如下：
基础完工后，甲方在收到乙方提交的基础工程验收报告及相关资料，并审核无误后的______个工作日内，支付工程合同总价款的______%，即人民币______元（大写：______元整）。
主体结构完工验收合格后，甲方在______个工作日内支付工程合同总价款的______%，计人民币______元（大写：______元整）。
工程全部竣工验收合格且乙方提交完整的.竣工结算资料后，甲方在______个工作日内支付至工程结算总价款的______%。结算总价款以双方最终审定的金额为准。
剩余工程结算总价款的______%作为工程质量保修金，在质量保修期满后（质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为______年），无质量问题或乙方履行完质量保修义务后，甲方在______个工作日内无息支付给乙方。
三、工程价款结算依据
1.本工程价款结算以甲乙双方签订的《建筑工程施工合同》、工程变更文件、现场签证单、工程验收报告以及国家和地方相关工程造价计价规范为依据。
2.乙方应在每次申请付款前向甲方提交相应的工程计量报告、工程质量验收证明等资料，甲方审核确认后予以支付。
四、双方责任
1.甲方责任：
按照本协议约定的时间和金额支付工程款项。
负责组织工程竣工验收工作，并在验收合格后及时办理相关手续。
对乙方提交的付款申请资料进行审核，如有疑问应及时与乙方沟通核实。
2.乙方责任：
按照合同约定和工程设计要求进行施工，确保工程质量和进度。
及时向甲方提供真实、准确、完整的工程付款申请资料和竣工结算资料。
在质量保修期内，承担工程质量保修责任，对出现的质量问题及时进行维修处理，并承担维修费用。如因质量问题给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。
五、违约责任
1.若甲方未按本协议约定支付工程款项，每逾期一天，应按逾期未支付金额的______%向乙方支付违约金。逾期超过______天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担由此造成的一切损失。
2.若乙方提供虚假资料或未按合同约定履行施工及保修义务，甲方有权扣除相应的工程款项，并要求乙方承担违约责任，违约金金额为工程合同总价款的______%。如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应补足差额。
六、争议解决
本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款
1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，与《建筑工程施工合同》具有同等法律效力。
2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：__________________
法定代表人（签字）：__________________
签订日期：____年__月__日
乙方（盖章）：__________________
法定代表人（签字）：__________________
签订日期：____年__月__日
建筑工程付款简单协议书 7
发包方（以下简称甲方）：__________________
统一社会信用代码：__________________
法定代表人：__________________
地址：__________________
联系电话：__________________
承包方（以下简称乙方）：__________________
统一社会信用代码：__________________
法定代表人：__________________
地址：__________________
联系电话：__________________
根据甲乙双方签订的________（合同编号：______），为确保工程顺利进行并保障双方合法权益，现就工程付款事宜达成如下协议：
一、工程基本信息
工程名称：________
工程地点：________
工程承包范围：________
二、工程价款及支付节点
1.工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。此造价为固定总价，除因工程变更或双方另有约定外，不作调整。
2.支付节点如下：
合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程预付款，金额为工程总造价的______%，即人民币______元（大写：______元整）。
乙方完成工程总量的______%后，经甲方现场代表和监理工程师验收合格并签字确认后，在______个工作日内，甲方支付工程进度款至工程总造价的______%，本次支付金额为人民币______元（大写：______元整）。
工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在收到后______个工作日内完成审核。审核无误后，甲方在______个工作日内支付至工程结算总价款的______%。
剩余工程结算总价款的`______%作为质量保证金，质量保证金的返还按照以下方式执行：自工程竣工验收合格之日起满______年后，若工程无质量问题，甲方在______个工作日内将质量保证金无息支付给乙方。
三、工程价款支付方式
甲方应将工程款项支付至乙方指定的银行账户。乙方应在每次申请付款时向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝支付相应款项。
四、双方权利与义务
1.甲方权利义务：
有权按照合同约定和工程进度对乙方的工作进行监督检查，提出合理的整改意见和要求。
按照本协议约定及时支付工程款项。
协助乙方办理与工程相关的手续和事宜，但相关费用由乙方承担。
2.乙方权利义务：
按照合同约定和相关标准规范进行施工，确保工程质量、进度和安全。
定期向甲方报告工程进度情况，提供相关的工程资料和报表。
在质量保修期内，对出现的质量问题承担维修责任，确保工程正常使用。如因质量问题给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。
五、违约责任
1.若甲方未按照本协议约定的时间和金额支付工程款项，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。逾期超过______日的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已完成工程的全部价款及违约金，同时承担因此给乙方造成的其他损失。
2.若乙方未按照合同约定的质量标准、进度要求完成施工任务或提供虚假的工程资料，甲方有权要求乙方限期整改、返工或赔偿损失。若乙方在限期内未完成整改或整改后仍不符合要求，甲方有权扣除相应的工程款项，甚至解除合同，并要求乙方承担违约责任，违约金金额为工程总造价的______%。
六、争议解决
本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款
1.本协议作为________的重要组成部分，与该合同具有同等法律效力。本协议未涉及的事项，仍按原合同约定执行；本协议与原合同约定不一致的，以本协议为准。
2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________________
法定代表人或授权代表（签字）：__________________
签订日期：____年__月__日
乙方（盖章）：__________________
法定代表人或授权代表（签字）：__________________
签订日期：____年__月__日
建筑工程付款简单协议书 8
甲方（发包方）：
公司名称：____________
法定代表人：____________
地址：____________
联系电话：____________
乙方（承包方）：
公司名称：________
法定代表人：________
地址：________
联系电话：____________
鉴于甲乙双方就____________签订了建筑工程施工合同（合同编号：________），为明确工程款项支付事宜，经双方友好协商，达成如下协议：
一、工程款项及支付方式
1.本工程总价款为人民币____元（大写：________）。
2.甲方按以下进度向乙方支付工程款：
工程开工后____日内，支付工程总价款的____%，即人民币____元（大写：________）作为预付款。
工程基础完工并验收合格后____日内，支付工程总价款的____%，即人民币____元（大写：________）。
工程主体结构完工并验收合格后____日内，支付工程总价款的____%，即人民币____元（大写：________）。
工程竣工验收合格且结算完成后____日内，支付至工程结算总价款的____%，剩余____%作为质量保证金，在质量保修期满后__月无质量问题一次性无息支付。
二、付款条件
1.乙方每次申请付款时，应向甲方提交符合要求的付款申请报告及相关工程资料，包括但不限于工程进度报告、质量验收报告等。
2.甲方在收到乙方付款申请及相关资料后，应在__月内进行审核，审核无误后予以付款。如发现资料不全或工程存在质量问题等不符合付款条件的情况，甲方有权拒绝付款或要求乙方限期整改，整改完成并验收合格后再行支付。
三、发票开具
乙方应在收到甲方每笔工程款后的__月内，向甲方开具合法有效的发票，否则甲方有权拒绝支付后续款项或扣除相应税款后支付。
四、违约责任
1.若甲方未按照本协议约定的时间和金额支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的__%向乙方支付违约金。逾期超过_____日的`，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于工人窝工费、材料积压费、机械设备闲置费等。
2.若乙方未按照本协议约定提供付款申请资料或开具发票，导致甲方付款延迟的，甲方不承担逾期付款责任，且乙方应承担因此给甲方造成的损失。若乙方提供虚假资料或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工、整改，并扣除相应的工程款，情节严重的，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。
五、争议解决
本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款
1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原建筑工程施工合同具有同等法律效力。
2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：__________________
法定代表人或授权代表（签字）：__________________
签订日期：____年__月__日
乙方（盖章）：__________________
法定代表人或授权代表（签字）：__________________
签订日期：____年__月__日
建筑工程付款简单协议书 9
甲方（建设单位）：
姓名：________
身份证号：________
联系地址：________
联系电话：____________
乙方（施工单位）：
姓名：________
身份证号：________
联系地址：________
联系电话：____________
根据甲乙双方签订的________，就工程付款事项达成如下协议：
一、工程价款
本工程合同总价款为人民币____元（大写：________）。
二、付款安排
1.首次付款：在乙方完成工程场地平整及临时设施搭建，并经甲方验收合格后____日内，甲方支付乙方工程总价款的____%，即人民币____元（大写：________）。
2.中期付款：工程主体施工至__月，乙方提交工程进度报告且经甲方审核确认后____日内，甲方支付工程总价款的____%，计人民币____元（大写：________）。
3.竣工验收付款：工程竣工验收合格后，乙方提交完整的`竣工结算资料，双方办理竣工结算手续。结算完成后____日内，甲方支付至工程结算总价款的____%，剩余____%作为质量保证金，在质量保修期满且无质量问题后__月内支付完毕。质量保证金不计利息。
三、付款依据
乙方每次申请付款时，需向甲方提供以下资料：
1.付款申请书。
2.相应阶段的工程验收报告或进度证明文件。
3.合法有效的发票。
四、违约责任
1.甲方如未按约定时间付款，每逾期一天，应按照未付款项的____%向乙方支付违约金，但因乙方原因导致付款延迟的除外。
2.乙方如未按要求提供付款依据或工程质量存在问题，甲方有权拒绝付款或要求乙方限期整改，整改期间不计入付款期限。若乙方提供虚假资料，甲方有权追究乙方法律责任，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失。
五、协议生效与终止
1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程款项全部结清且质量保修期满后终止。
2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字/盖章）：__________________
日期：____年__月__日
乙方（签字/盖章）：__________________
日期：____年__月__日
建筑工程付款简单协议书 10
发包方（以下简称甲方）：
单位名称：____________
地址：____________
法定代表人：____________
委托代理人：____________
电话：____________
承包方（以下简称乙方）：
单位名称：____________
地址：____________
法定代表人：____________
委托代理人：____________
电话：____________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建筑工程付款事宜协商一致，订立本协议。
一、工程概况
工程名称：____________
工程地点：____________
工程内容：____________
二、工程价款及支付方式
1.工程总造价为人民币____元（大写：______）。此造价为含税价，乙方应按照国家税收法规开具发票给甲方。
2.支付方式：
合同签订后____个工作日内，甲方向乙方支付工程预付款人民币____元（大写：______）。
乙方完成工程总量的____%时，经甲方及监理单位验收合格后____个工作日内，甲方向乙方支付工程进度款人民币____元（大写：______）。
工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算报告及完整的结算资料，双方在__月内完成结算审核。结算完成后____个工作日内，甲方向乙方支付至工程结算总价的____%。
剩余工程结算总价的____%作为质量保修金，质量保修期满后__月且无质量问题，甲方在__月内无息支付给乙方。质量保修范围及期限按照国家相关规定及双方签订的建筑工程施工合同执行。
三、双方权利与义务
1.甲方权利义务
有权按照本协议约定对乙方的工程进度、质量等进行监督检查。
按照约定时间和金额支付工程款项。
协助乙方解决施工过程中遇到的与甲方相关的问题。
2.乙方权利义务
按照建筑工程施工合同及相关规范要求进行施工，确保工程质量和进度。
按照甲方要求及时提供工程进度报告、质量验收报告及付款申请等资料。
在收到工程款后，优先支付农民工工资等相关费用，避免因拖欠工资等问题引发纠纷。
四、违约责任
1.若甲方未按时支付工程款，应按照未支付金额的每日____%向乙方支付违约金，并承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于乙方因资金周转困难导致的额外融资成本、工程延误的赔偿责任等。但因乙方原因导致付款延迟的除外。
2.若乙方未按照合同约定的时间和质量要求完成工程施工任务，或未及时提供付款申请资料等，甲方有权拒绝付款或延期付款，并要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因此遭受的损失等。若乙方提供虚假资料或工程质量存在严重问题，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的.工程款，同时承担因此给甲方造成的一切损失。
五、争议解决
本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款
1.本协议是甲乙双方就建筑工程付款事宜达成的专项协议，与双方签订的建筑工程施工合同具有同等法律效力，本协议未涉及的其他事项仍按建筑工程施工合同执行。
2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________________
法定代表人或授权代表（签字）：__________________
签订日期：____年__月__日
乙方（盖章）：__________________
法定代表人或授权代表（签字）：__________________
签订日期：____年__月__日
本文链接：http://www.vanbs.com/v-88-5296.html建筑工程付款简单协议书
相关文章：
检讨书工作失误11-30
出生医学证明委托书11-09
升旗文明礼仪教师讲话稿11-02
员工个人简历07-17
芦荟三年级作文11-26
师德师风征文07-23
中国十大播音主持名校有什么09-28
《“熬”的境界》阅读答案07-19
小学生创意自我介绍08-17
动物防疫工作总结11-22
最新银行柜员年终工作总结(5篇)09-23
数学教师工作总结报告格式(16篇)09-13