工程款委托付款简单协议书(通用17篇)
在日常生活和工作中,协议书的使用频率呈上升趋势,签订签订协议书是最有效的法律依据之一。那么你真正懂得怎么写好协议书吗?下面是小编为大家整理的工程款委托付款简单协议书,仅供参考,希望能够帮助到大家。
工程款委托付款简单协议书 1
甲方(委托方):
通讯地址:
联系电话:
乙方(付款方):
通讯地址:
联系电话:
丙方(收款方):
通讯地址:
联系电话:
鉴于:
1、甲方与丙方于______年___月___日签订《____合同》(以下称“合同”)。
2、甲方尚未完成工商注册手续,无法开立银行账户。
3、乙方为依据中华人民共和国相关法律法规依法成立并有效存续的法人。现经三方协商一致,就甲方委托乙方代为向丙方支付合同价款的.相关事宜达成本协议,内容如下:
一、基本内容
1、甲方委托乙方代为向丙方支付全部合同价款¥____(大写:人民币____元)。
2、乙方同意接受甲方的委托,通过乙方账户按照合同约定的付款时间向丙方支付合同价款。
3、丙方收到合同价款后,向方开具发票。
4、丙方收到合同价款后,视为甲方已按合同约定履行付款义务,丙方不再另行要求甲方支付合同价款。
5、甲方完成工商注册登记手续后,须立即办理银行开户手续,并于开立银行账户之日起日内,将全部合同价款偿还给乙方。
二、违约责任
1、若乙方未按本协议的约定向丙方付款,由甲方按合同约定向丙方承担违约责任。
2、丙方违反合同及本协议约定的,应向甲方承担违约责任。
三、争议的解决
因签订、履行本协议所引发的一切,若各方无法协商解决的,任何一方均有权向____法院提起诉讼。
四、其它
1、本协议一式____份,各方各执____份,具有相同的法律效力。
2、本协议自甲方筹备组负责人签字并加盖甲方临时合同专用章;乙、丙两方法定代表人或授权签署人签字并加盖各自公章之日起生效。
甲方:
签订时间:____年____月____日
乙方:
签订时间:____年____月____日
丙方:
签订时间:____年____月____日
工程款委托付款简单协议书 2
委托方:_____(甲方)
住址:
受托方:_____(乙方)
住址:
经_____年_____月_____日甲乙双方协商同意,乙方自愿帮助甲方在_____购住房一套,面积_____平方米,购房总价_____元,为圆满完成这一工作,双方协商达成以下协议,并诚信守约。
一、甲方委托乙方在_____购房一套,购房款(含预购款、结算款)全部由甲方承担,乙方不承担购房款。
二、购房期间,凡涉及交购房款,甲方必须按期交纳,否则,凡延期交纳造成的损失,全部由甲方承担,乙方不承担任何责任。
三、购房期间如发生的售房方需与购房户签订协议、法律文书以及交纳所涉及的购房款资金甲方委托乙方办理,所需购房资金以售房处票据为证,售房方通知交预购款、结算款时乙方应该提前通知甲方,否则,因延误交款期造成的损失由乙方承担。
四、甲方委托乙方购买的住房的房产所有权、使用权全部归甲方所有。
五、该房竣工、房产公司将该房交付乙方后,乙方必须将房产证、所购住房以及与所购房有关的`证件、手续在10日内交付甲方,不得以任何理由拒绝按时交付甲方,也不得以任何理由随意增加购房以外的费用,否则乙方必须全部赔还甲方在此期间交乙方的购房款、由此款所产生的同期银行贷款利息,并承担给甲方由此带来的其它损失。
甲方:_____
乙方:_____
_____年_____月_____日
工程款委托付款简单协议书 3
甲方:
乙方:
一、甲乙双方自友好合作以来,截至_______年_______月_______日,乙方尚欠甲方投资本金¥_______元(大写:_______),现关于该欠款的清偿问题双方达成如下协议,同意采用第_______种方案解决:
第一种:甲方同意乙方偿还人民币_______元整(¥_______元)以解决上述欠款问题,但须:一次性以银行转账的方式支付给甲方;
第二种:乙方分期偿付甲方欠款,具体还款时间及数额如下:
1、_______年_______日前支付_______元;
2、_______年_______日前支付_______元;
3、_______年_______日前支付_______元;
二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后双方就此笔业务的'债权债务关系就此消灭。
三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务,在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。
四、甲乙双方达成协议后,乙方逾期支付的,从逾期之日起,乙方每日应按逾期货款的向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第一条的约定付款,甲方将保留向乙方追究全部欠款,即_______元(大写_______)本金及利息的法律责任。
五、协议履行期间如有纠纷,双方应友好协商解决,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、本协议一式两份,双方各执一份;本协议自双方签字后生效。传真件有效。
甲方:_____________________
乙方:_____________________
日期:_____________________
工程款委托付款简单协议书 4
甲方:_____________________
乙方:_____________________
鉴于:______年______月______日,甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:_________),建设工程总价款为:__________________万元整人民币。该项目已于______年______月______日竣工,已经甲方、乙方及______方验收,并于______年______月______日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《_________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计__________________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款__________________万元整,尚未支付的建设工程款__________________万元整。双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。
基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:
第一条甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计__________________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款__________________万元整,尚未支付的建设工程款__________________万元整。
第二条甲、乙双方经协商同意,自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建设工程款__________________万元整。
第三条强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起______个工作日内,向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起______个工作日内,乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。
甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时,如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权,也未与甲方达成任何关于还款的展期协议,则视为乙方不履行或不完全履行的'事实确有发生,在此情况下,甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时,应承担相应的举证义务并提供以下文件,保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况。
甲方:_____________________
乙方:_____________________
日期:_____________________
工程款委托付款简单协议书 5
甲方:
乙方:
甲乙双方就_____年____月至____年___月期间,乙方与甲方下属企业___公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议:
一、自上述工程开工至今,甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。
二、经甲乙双方核对,扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后,甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。
三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项:
四、本协议订立后,乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。
五、甲方应当严格按照本协议第三条的.约定向乙方支付款项,每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。
六、本协议订立后,双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准,再无其他争议。
七、因本协议发生的一切争议,双方协商解决,协商不成时,交远华仲裁委员会仲裁。
八、本协议一式四份,双方各执两份,自签字盖章之日生效。
甲方:_____________________
乙方:_____________________
日期:_____________________
工程款委托付款简单协议书 6
甲方:_____________________
乙方:_____________________
本着公平公正,诚实信用的原则,经甲、乙双方协商制定以下条款,供甲、乙双方共同遵守执行:
一、工程名称:______________________________
二、工程规模:
(1)、_________建设工程:________________________
(2)、工程总造价(中标价):_____万元(大写:人民币柒拾肆万叁仟元整)。
三、付款方式:工程量完成一半付中标价款的40%,竣工验收合格后付中标价款的20%;___年年底付工程决算价款的20%;剩余工程决算价款的20%于___年年底无息付清。在施工过程中,根据工程需要,乙方提前10天通知甲方工程款拨付,甲方应按期拨付,每拖延一天按拨付金额的1%支付违约金。甲方应严格按照该付款协议中规定年度付款方式全额付清,每拖延一天按应付金额的.1%支付违约金。否则,乙方有权向甲方追偿,所产生的诉讼费、邮寄费、保全费、律师代理费以及延期支付工程款所产生的利息等一切费用由甲方承担。
四、本协议未尽事宜
由甲、乙双方参照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规协商解决,如发生争议协商解决,协商不成,起诉方可向______人民法院进行起诉。
五、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效,甲方的工程款支付完毕后自动失效。
六、本协议一式陆份,甲、乙双方各执贰份,_______住房和城乡建设局备案贰份。
甲方:_____________________
乙方:_____________________
日期:_____________________
工程款委托付款简单协议书 7
甲方(委托付款方):
乙方(付款方):
丙方(收款方):
甲方、乙方、丙方本着自愿、平等的原则,达成以下委托付款协议。
1、甲方授权乙方向收款方:支付甲方与其在_______年_______月_______日签订的《_______》合同,合同金额八百零伍万元整款项。
收款人_______(公司全称_______);收款人开户银行全称:_______;收款人账号:_______;
2、乙方应在付款账户中保留足够余额,保证乙方能够及时确支付款项。
3、丙方提供收款人公司全称、开户银行全称、开户行账号,信息有误或因其他原因延误付款与乙方无关。
4、甲方对委托付款金额有异议,可向丙方进行查询。乙方对代付款金额的真实性、准确性不负有审查和鉴别责任。
5、以下事项发生变更时,丙方应及时以书面形式通知甲方。
(1)收款人名称;
(2)收款人开户银行及账号。
6、甲方应及时通知乙方,因甲方未能将变更情况及时通知乙方,乙方仍按原收款方户名、账号等付款引发争议的',乙方不承担任何责任。
7、本协议未尽事宜经双方协商,可另拟协议补充条款,与本协议具有同等法律效力。
8、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。本协议自甲、乙、丙三方签字并加盖公章之日起生效。
9、甲、乙双方如需终止本协议,应提前30日书面通知对方,并履行终止协议手续。乙方在办理完成终止协议手续的同时,停止该项委托付款业务。
甲方:
乙方:
丙方:
日期:
工程款委托付款简单协议书 8
甲方:_____________________
乙方:_____________________
为加快项目建设进度,甲方同意给予乙方工程预付款,为规范乙方用款,保障各方权益,经协商一致,达成协议如下:
1、乙方在收到甲方工程预付款后,应按甲方要求缴纳预付款使用保证金,该保证金总额为__万元。
2、甲方收到乙方工程预付款申请后一个月内完成支付。如甲方分批支付,则乙方在收到甲方款项后7天内应按比例缴纳预付款保证金,甲方收到该保证金后向乙方开具收据。
3、在工程进行到12个月且总工程量达到80%后,甲方可根据乙方申请及实际工程款支付情况,在两个月内分两次无息返还1000万元保证金。
4、甲方将在项目工程验收及结算完成后10天内,将余下1000万元保证金一次性无息返还给乙方。
5、乙方未按期支付该保证金的,每延迟一天,甲方每天按该保证金数额的万分之五收取利息,按天计算,同时,甲方有权延迟支付工程进度款,直至乙方支付该保证金,乙方不得以甲方未支付工程款为由拖延工期,否则,甲方将视乙方严重违约,甲方可按双方在施工总承包合同中严重违约方式处理。
6、本协议约定之工程预付款保证金是甲方为加快项目进度提供给乙方用于本工程的`,乙方不得将该款项挪作他用,如甲方发现若乙方把本工程预付款用作非本工程所用的,乙方须按挪用金额的2倍对甲方进行赔偿,如因此对本工程造成进度、质量影响的,甲方有权对乙方进行索赔。
7、本工程采取银行贷款,为加快项目建设,甲方先筹资予以解决,待银行按施工总承包合同将该预付款直接支付乙方后,乙方应于收到银行直接支付的预付款后7天内全额将甲方先行筹资支付的预付款退回甲方。
8、乙方收到银行按施工总承包合同支付的预付款后未及时将甲方筹资支付的预付款退回甲方的,每延迟一天乙方按预付款总额的万分之五向甲方支付补偿。
9、未尽事宜,另行协商。在本协议履行过程中,如存在争议,经协商不成的,双方同意由本工程所在地的有管辖权的人民法院裁决;
10、__中心施工总承包合同之工程预付款为:46606741.10元(大写:肆仟陆佰陆拾万零陆仟柒佰肆拾壹元壹角零分),最终支付方式按本协议第2条约定执行。
11、本协议一式二份,甲、乙方各执一份,经双方签字或盖章后生效。
甲方:_____________________
乙方:_____________________
日期:_____________________
工程款委托付款简单协议书 9
甲方:_________乙方:_________
为妥善解决编号为________的________合同(以下简称“原合同”)的付款问题,甲、乙、丙三方经协商,依法达成如下妥托付款协议,以资信守:
一、甲乙丙三方一致确认:截至本协议签署之日,甲方应付款款为人民币________元(小写:¥________)。
二、甲乙丙三方一致同意,丙主依本协议将上述甲方应付货款直接支付给乙方,即由丙方依原合同约定付款时间方式向乙方支付共计________元人民币。
三、陈述、保证和承诺:
1、甲方承诺并保证:
(1)其依法设立并有效存续,有权实施本协议项下的委托付款并能够独立承担民事责任;
(2)若丙方未按原合同约定代甲方及时足额支付货款,将承担连带责任;
2 、丙方承诺并保证:
(1)其依法设立并有效存续,代为支付原合同中甲方的应付货款并能独立承担民事责任;
(2)其接受甲方委托履行原合同付款义务已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。
四、本协议生效后,如果丙方履行义务后,乙方应向已甲方出具抬头为甲方全称的.发票;
五、如本协议无效或被撤销,则甲方仍继续接原合同及其他法律文件履行义务。
六、如丙方未按本协议约定履行义务,甲方仍需按原合同及其他法律文件履行义务,并承担逾期付款的违约责任。
七、各方同意,如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务,致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔等责任,违约方须向另一方作出全面赔偿。
八、本协议未尽事宜,遵照国家有关法律、法规和规章办理。
九、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。
甲方:________(公章)
法定代表人(或授权代理人):________
日期:_____________
乙方:________(公章)
法定代表人(或授权代理人):________
日期:_____________
丙方:________(公章)
法定代表人(或授权代理人):________
日期:_____________
工程款委托付款简单协议书 10
委托人:_____________________(甲方)
受委托人:_____________________(乙方)
就甲方委托乙方向_______全润机械有限公司代为履行付款事宜,本着双方自愿、平等的'原则,经过协商一致,达成以下协议条款,签订本协议。
1、根据甲方与_______全润机械有限公司于_____年_____月_____日签署的买卖合同,合同号(_______),甲方已于支付_______元(_______),剩余_______元(_______)
2、原合同甲方履行过程中所有的款项,以及运输发票的出具,设备交接清单等事项,全部由乙方承担,原合同后期支付款项由乙方支付。
3、款义务。
4、本协议自双方签字或盖章之日起生效,本协议一式_______份,甲方_______份,乙方_______份,______________有限公司一份,具有同等的法律效益。
5、本协议未写事宜,双方应当协商解决。
甲方:_____________________
乙方:_____________________
法人代表:_____________________法人代表:_____________________
地址:_____________________地址:_____________________
协议签订时间:_______年_______月_______日_______年_______月_______日
工程款委托付款简单协议书 11
委托方(___方):
受托方(乙方):
___方委托乙方工程项目为__________________工程,为保质保量完成任务,经___乙双方协商达成如下协议:
一、在本协议书签订前,___方应向乙方提供详细的工程项目施工要求及说明。
二、委托授权内容:
1、材料要求:腻子粉、潭涂、底面漆全部为邱氏;
2、施工流程:满刮腻子一遍→打磨→潭涂→底漆一遍→面漆二遍;
3、所有外墙涂料工程造价为每平方米元。
4、工程款结算:工程完工后___方及时组织验收,验收合格后由新七集团相关部门出具工程量,经三方(新七集团、___方、乙方)确认后按每平方米元结算。
5、安全文明:施工现场如发生安全文明事故所产生的费用在元以内由乙方负责。
三、双方的责任和义务
(一)、___方的责任和义务
(1)___方负责考核工程进度,并按进度拨付工程款。
(2)___方负责派技术人员进行现场指导施工、技术监督。
(二)、乙方的责任和义务
(1)乙方责任组织施工队伍于规定时间进场施工,并保___到规定竣工时间前全面完成施工任务。
(2)乙方负责按照有关技术规范进行施工,并服从___方技术人员的现场指导及质量监督。
(3)除不可抗拒自然灾害以外,乙方责任工程质量,确保顺利通过验收。
(4)乙方必须严守信誉,确保按时完成。若乙方不按时、按质、按量完工,___方有权终止合同。
(5)工程竣工及时向___方申请收验。
(6)乙方必须为施工工人办理工伤保险后方可施工。
(7)因工程需要而变更本协议时,___乙双方协商解决。
(8)___方需满足乙方的'施工要求,因___方原因未达到乙方施工要求所产生的费用全部由___方承担。
(9)委托期限为签订该协议起至该工程竣工验收止,此委托书中被委托人不得再次委托。
四、付款方式
___方支付乙方该项目的全部费用为元。施工期间___方需要支付乙方日常生活费,完工后工人退场需支付人工费的80%,_______年春节(即______年1月18日)前支付工程款总额的95%,工程验收合格后一年内结清所有工程款。
五、本协议一式两份,___乙双方各一份;其具有法律依据和效力;乙方保留其最终解释权。
___方(盖章):
乙方(盖章):
法人代表(签字):_________
法人代表代表(签字):________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程款委托付款简单协议书 12
甲方:_______
乙方:_______
因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下付款协议:
一、甲乙双方共同协议商定工程价款:
双方共同委托第三方核定乙方承包的.装饰工程价款,达成最终认可价格为(大写):______(小写:______)。
二、工程款付款方式:
甲方已支付乙方装饰工程款,下欠工程款。经双方协商确定甲方于_______年______月______日付给乙方工程款,剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内一次性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方:_______
甲方代表签字:_______
乙方:_______
乙方代表签字:_______
_______年______月______日
工程款委托付款简单协议书 13
发包人:_________________
承包人:_________________
依据双方_____________年__________月__________日签订的_____________工程施工合同、_____________补充协议、_____________补充协议、_____________补充协议约定的`承包范围,该工程于____________________年__________月__________日竣工并通过验收,双方对本工程的质量和工期均无异议,现就本工程的竣工结算事宜,经友好协商,达成如下最终协议:_________________
一、工程结算范围:___________________________________(参照承包范围)。
二、工程结算造价:_________________大写:______________元,小写:______________元。本结算造价为本工程最终竣工结算结果,双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。结算造价明细见附表《工程结算造价明细表》。
三、本协议双方盖章签字即生效,本协议共__________份,发包人__________份,承包人__________份,监理单位__________份。
四、有关工程尾款的支付和工程保修问题双方另签协议。
甲方:_____________
乙方:_____________
日期:
工程款委托付款简单协议书 14
甲方(债权人):____________
乙方(债务人):____________
一、甲乙双方于__________年___月___日签订《xx》,约定由甲方承建乙方的钢结构工程;
二、该工程已于__________年___月___日前竣工并交付使用;
三、合同总价款为人民币____________元,截至__________年___月___日,乙方共支付给甲方人民币____________元,乙方尚欠甲方人民币____________元,现关于该款项的清偿问题双方达成如下协议,同意采用第种方案解决:
1)第壹种:
乙方在______年___月___日前一次性支付给甲方人民币____________元整。
乙方按照本方案偿还了欠款后,甲方放弃余款____________元的求偿权,并自甲方收到人民币整____________元时双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。若乙方未按照本协议第壹种方案的约定付款,甲方将保留向乙方追究全部欠款即元(大写)本金及利息的.权利。
2)第贰种:
乙方分期偿付甲方欠款,具体还款时间及数额如下:
1、______年___月___日前支付____________元;
2、______年___月___日前支付____________元;
3、______年___月___日前支付____________元;
四、违约责任:甲乙双方达成协议后,乙方逾期支付的,从逾期之日起,乙方每日应按逾期款的0.233‰向甲方支付滞纳金。
五、协议履行期间如有纠纷,双方应友好协商解决,协商不成,任何一方可向长春市绿园区人民法院提起诉讼。
六、本协议一式两份,双方各执一份;本协议自双方签字、盖章后生效。
甲方:____________(盖章)
乙方:____________(盖章)
授权代表:____________
授权代表:____________
______年___月___日
______年___月___日
工程款委托付款简单协议书 15
甲方:_____________________有限公司
乙方:_____________________有限公司
鉴于甲乙双方于_______年_______月_______日签订为期1年的承包合同,由于条件发生变化,经双方协商同意提前解除合同,现就合同解除后结算支付工程尾款之事宜,双方经协商达成以下条款。
1.经甲乙双方确认的工程尾款为:人民币_____________________元整(_____________________元)。
2.甲方同意乙方于_______年_______月_______日持东方市地税部门提供的正式地税发票前来公司结算,甲方在收到乙方出具的.正式发票后于_______年_______月_______日一次性支付工程尾款。或者,在此前期间客观原因未开出地税发票,乙方同意甲方甲方按照6.25%的税率扣除税款后代为缴纳,扣除税款后的余款_______年_______月_______日当日一次性付清。
3.本协议发生的争议,双方应友好协商解决,协商不成可向当地人民法院提起诉讼。
4.该协议作为双方协定的承包合同的补充协议,于承包合同具有同等法律效力。
5.本协议一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:_____________________有限公司
授权代表:_____________________
日期:_______年_______月_______日
乙方:_____________________有限公司
授权代表:_____________________
日期:_______年_______月_______日
工程款委托付款简单协议书 16
甲方:广州五季餐饮管理有限公司
乙方:广州市迪匠装饰工程有限公司
为加快项目建设进度,甲方同意给予乙方工程预付款,经协商一致,达成协议如下:
第一条预付工程款用途该笔预付款项仅用于乙方为履行对甲方的工程装修(工程名称:______________________________)而进行的材料采购工程款的支付。
第二条预付工程款金额________________人民币(大写)________________元整。
第三条还款方式工程预付款应在工程开工后完成工程量达一定比例时在支付工程进度款时扣回或折抵进度款。
第四条保证条款
1.乙方必须按照预付款合同规定的用途使用预付款,不得挪作他用,不得用预付款进行违法活动。
2.乙方有义务接受甲方检查、监督预付款的使用情况,了解乙方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。乙方应按照甲方的要求向甲方提供有关的'计划、统计、财务会计报表及资料。
第五条约定条款
1.由于经营管理不善而关闭、破产,确实无法履行合同的,在处理财产时,除了按国家规定用于人员工资和必要的维护费用外,乙方应优先偿还该款项。
2.由于上级主管部门决定关、停、并转或撤销工程建设等措施,或者由于不可抗力的意外事故致使合同无法履行时,经向甲方申请,并得到甲方的书面同意,乙方才可以变更或解除合同,并免除承担违约责任。
第六条违约责任
1.乙方不按合同规定的用途使用预付款,甲方有权收回部分或全部款项,对违约使用的部分,按违约使用之日起每日3‰加收罚息。
2.乙方使用预付款造成损失浪费或利用预付款合同进行违法活动的,甲方有权追回预付款本息,有关单位对直接责任人应追究行政和经济责任。情节严重的,由司法机关追究刑事责任。
第七条合同变更或解除。
1.本合同非因《中华人民共和国合同法》规定允许变更或解除合同的情况发生,任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。
2.当事人一方依照《中华人民共和国合同法》要求变更或解除本预付款合同时,应及时采用书面形式通知其他当事人,并达成书面协议。本合同变更或解除后,乙方尚未抵扣的预付款和应付的利息,仍应按本合同的规定偿付。
第八条附则
1.本合同如有未尽事宜。须经合同各方当事人共同协商,作出书面补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
2.在协议履行期间,与本协议有关的一切争议、纠纷,双方可协商解决。协商不成,应依法向当地的人民法院提交诉讼解决。
3.本合同正本一式两份,甲乙双方各执壹份,自签字、盖章之日起生效。
甲方:____________(公章)
代表人:____________
日期:____________
乙方:____________(公章)
代表人:____________
日期:____________
工程款委托付款简单协议书 17
发包方:_____________(简称甲方)
承包方:_____________(简称乙方)
甲方自建房屋一栋,发包给乙方,经甲乙双方共同协商特订以下条款:
一、工程概况:本工程地下层、一层、夹层为框架结构,二、三、四层为砖混结构;
二、甲方将主体部分发包给乙方,土建部分:不包括钢筋工,主体及地下层72元/平方米;
三、结算方法:主体工程完工后,以实际制作为准结算,挑出部分按实际面积计算。
四、付款方式:一层一付,工程完工后,____日内一次付清。
五、甲方要求,乙方按图施工,质量按甲方要求制作。
六、施工:乙方应施工,勤检查,如发生意外,甲方不负责任(重大问题除外)。
七、本协议未尽事宜,甲乙双方共同协商。
八、本协议一式二份,甲乙双方共同遵守。
九、本协议自签字之日起生效,主体完工付款后,自行终止。
甲方:_____________
乙方:_____________
_____________年_____________月_____________日
本文链接:http://www.vanbs.com/v-88-7148.html工程款委托付款简单协议书
相关文章:
私募基金托管协议07-16
我与地坛读后感12-28
新任教师培训心得体会08-02
高中作文400字02-19
小学叙事作文600字01-12
高考新材料作文:送餐员12-20
童话国王的三年级作文10-05
湖南科技职业学院暮云校区在哪里10-25
陕西省建筑工程总公司职工大学学费贵吗 大概招生多少人08-05
现代文《大连小草》阅读答案07-19
电气专业实习日记08-23
赞美冰雪的文章美文12-09
谷雨节气唯美问候语19条11-19
挽回情人的话11-15
三年级数学教学工作总结02-12
银行母亲节活动宣传总结01-30
员工工作总结报告优质(15篇)01-10
对于实习生的培训总结01-10